Договор подряда на удаление сосулек с крыши дома

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 ГК РФ. Договор оказания услуг по очистке кровли от снега абонентское обслуживание. Площадь кровли, подлежащей очистке, составляет [ значение ] кв. Комплекс работ услуг , предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. Оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Удаление наледи и сосулек по всему периметру МКД.

Содержание:

• Договор подряда на удаление сосулек с крыши дома
• Договор оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи
• Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Договор подряда на удаление сосулек с крыши дома

Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется на его объектах выполнять услуги по очистке кровель крыш от снега, сосулек и наледи далее Работы , а Заказчик обязуется оплачивать данные услуги в соответствии с настоящим Договором.

Необходимые для оказания услуг инструменты, средства и материалы приобретаются Подрядчиком самостоятельно. Услуги, не являющиеся предметом настоящего Договора, оказываются Подрядчиком по заявке Заказчика после заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Все акты по настоящему Договору подписываются при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика. Окончание работ по настоящему Договору — 31 мая года. По договоренности сторон срок начала и окончания Работ может быть изменен путем оформления отдельных дополнительных соглашений. Истечение срока действия настоящего договора, его досрочное расторжение, либо односторонний отказ от его исполнения не влекут за собой прекращение прав и обязанностей сторон, возникших соответственно до истечения срока действия договора или до момента, с которого он считается расторгнутым.

Услуги по очистке кровель зданий от снега, льда и сосулек выполняются Подрядчиком в соответствии с отдельными заявками Заказчика, направляемыми за 24 часа до начала оказания услуг и оформляются в письменном виде или сообщаются по телефонам: …………… указываются тлф подрядчиков …… Форма заявки прилагается Приложение.

Для соблюдения сроков выполнения Работ Подрядчик самостоятельно привлекает необходимое количество рабочих для выполнения заявки. Очередность очистки кровель и оптимальное количество рабочих на объектах в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Выполнение Работ по заявкам Подрядчиком производится, не зависимо от дня недели, выходных и праздничных дней.

Подрядчик выполняет Работы, привлекая для этого специально подготовленный для работы на высоте персонал рабочих , используя при этом собственную страховочную оснастку и приспособления, необходимые для безопасного и качественного выполнения Работ.

При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает ограждение места сброса снега, наледи и контролирует отсутствие доступа людей и транспорта в эти места. Подрядчик оказывает услуги только на кровлях, оборудованных страховочными средствами и ограждениями.

В случае отсутствия ограждения Подрядчик организует привлечение к работам специально обученных специалистов и обеспечивает страховку своих сотрудников с использованием спецсредств. Стоимость Работ по настоящему договору формируется за время действия договора на основании актов выполненных работ , подписанных Сторонами. Стоимость услуг, оказываемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется на основании приложенных к договору тарифов Приложение. В течение трех дней по окончанию Работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает акт выполненных работ услуг , являющихся основанием для подрядчика по выставлению счет-фактуры Заказчику, с указанием суммы оплаты, а также размера НДС.

Подрядчик передает подписанный двусторонний акт выполненных Работ услуг и счет-фактуру непосредственно Заказчику через своего представителя. В доказательство получения счет-фактуры и акта выполненных работ услуг , Заказчик расписывается в реестре счетов, которые ведет Подрядчик. Оплата счета-фактуры производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней со дня его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. При необходимости представляются акты на скрытые работы и исполнительная документация.

В случае мотивированного отказа Заказчика принять выполненные Работы, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Подрядчика, и определением сроков их выполнения. Не менее чем за 10 десять календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает комиссию по приемке Объектов порта после окончания работ по очистке крыш от снега и наледи. Комиссия организуется при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика.

Устранение выявленных повреждений и неблагоприятных последствий, являющихся их следствием, производится за счет Подрядчика. Приступить к выполнению заявки по Работам на следующий день после ее получения. Выполнять Работы в соответствии с требованиями п. Часть 2. Строительное производство". Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении Работ. Качественно и в срок, указанный в ст. Представить Заказчику, по его просьбе, оценку стоимости Работ до их начала.

Немедленно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению Работ. Соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности в организации Заказчика при проведении Работ в соответствие с условиями договора.

Возмещать суммы штрафов и иных платежей, налагаемых на Заказчика за нарушения Подрядчиком требований нормативных документов в области экологии и строительства, возникших в результате выполнения услуг, осуществляемых по договору. За нарушения установленного порядка выполняемых услуг в соответствии с п. Подрядчик осуществляет оплату указанных сумм в течение 10 десяти календарных дней с момента предъявления Заказчиком требований о возмещении.

Выполнять Работы, используя уборочный инвентарь, исключающий повреждение кровельных покрытий, ограждений, водосливных систем зданий и др. Нести ответственность компенсировать или произвести ремонты , в соответствии с действующим законодательством РФ, за нанесение любого материального ущерба Заказчику в т. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика о повреждениях, возникших на Объекте в ходе выполнения работ по Договору. Проводить расследование несчастных случаев , произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на производстве протоколы измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, сертификация работ по охране труда и др.

Требовать от Заказчика оплаты Работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. Привлекать субподрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим договором. В случае привлечения субподрядчика, Подрядчик обязан согласовать условия субподряда с Заказчиком, и несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории РФ.

Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.

Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ. При выполнении Работ стороны принимают на себя обязательство о неразглашении третьим лицам характера, объема и стоимости выполненных Работ.

Запретить Работы, в случае нарушения п. Подрядчик и Заказчик за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории РФ. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки и уплатить неустойку, предусмотренную настоящим договором.

Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов Работы по назначению, Заказчик вправе по своему усмотрению:.

Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика;. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе и после выполнения Работ из-за некачественного их выполнения , отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее окончательной приемки Заказчиком п. В случаях, если Подрядчик при выполнении Работ неоднократно допускал несоблюдение сроков и некачественное исполнение заявки, нарушал правила по охране труда и промышленной безопасности, не выполнял требования режима и пропускной системы, скрывал факты нанесения ущерба работникам, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также совершал другие нарушения, указанные в п.

За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.

О наличии таких обстоятельств сторона, подвергшаяся их. Подтверждением действию таких обстоятельств служит документ, выданный соответствующим органом. Подрядчик несет ответственность за все случаи и происшествия, случившееся по его вине при исполнении обязательств по договору, в том числе и за сотрудников своей фирмы и третьих лиц, привлекаемых к Работам. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих сотрудников, действия привлеченных им субподрядной организацией в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Исполнитель несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды , а также самостоятельно осуществляет, в случае необходимости, платежи за фактическое загрязнение окружающей природной среды.

Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ. Заказчик вправе за счет гарантийного удержания компенсировать свои обоснованные затраты, которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств по договору Подрядчиком, в частности, производить оплату, либо компенсировать свои расходы по устранению допущенных Подрядчиком и не исправленных им в установленный срок недостатков в работах а так же убытков причиненных Подрядчиком Заказчику либо третьим лицам.

При удержании определенной части суммы из общей суммы гарантийного удержания Заказчик в течение 5 пяти рабочих дней направляет Подрядчику уведомление с указанием основания и суммы удержания.

В случае возникновения спора по поводу обоснованности затрат одной из сторон договора Заказчика или Подрядчика , которые могут быть вызваны ненадлежащим исполнением обязательств одной из сторон по договору, согласно условиям настоящего пункта, сторона договора, имеющая вышеуказанные претензии, вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. Если по результатам экспертизы затраты одной из сторон договора не будут признаны обоснованными, последняя возместит расходы, связанные с проведением экспертизы.

В противном случае гарантийные удержания возвращаются после устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов, повреждений и убытков причиненных Подрядчиком Заказчику либо третьим лицам, на основании актов приемки выполненных работ. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 5 пяти рабочих дней после подписания документов, указанных в пункте 8.

Заказчик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора;.

Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором.

Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, урегулируются путем проведения переговоров между сторонами. Если стороны не пришли к согласию, то вправе решать спорные вопросы в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством. До обращения в суд обязательно предъявление претензий. Срок ответа - тридцать дней с момента получения претензий. Сроки договора могут быть изменены из-за сложившихся погодных условий по предварительному письменному согласованию сторон.

В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, предусматривающее внесение указанных изменений. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все уведомления, связанные с настоящим договором, должны направляться сторонами в письменной форме. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Заказчик передаёт а подрядчик принимает кровли ваышеуказанных зданий, с указанными дефектами, для производства работ по очистке от снега и наледи с даты подписания данного акта. Регистрация Войти. Договор оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи. Договора услуг Договор Кровельные материалы Кровля Договора на выполнение разных работ Договора на оказание услуг. Получить полный текст.

Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Порталы по теме. Запросы предложений.

Договор оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные.

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. Стоимость работ и порядок оплаты 2. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. Стоимость работ и порядок оплаты 2. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей. Внимание Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора.

Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. Подрядчик обязан: 4. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

Договор на уборку снега с крыш Договор подряда на уборку снега разовое выполнение работ г. Предмет договора 1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. Инфо Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик вправе: 3. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-сдачи выполненных работ. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки. Подрядчик и Заказчик за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством, действующим на территории РФ.

Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки и уплатить неустойку, предусмотренную настоящим договором. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов Работы по назначению, Заказчик вправе по своему усмотрению: 7.

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 7. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих сотрудников, действия привлеченных им субподрядной организацией в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Исполнитель несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды, а также самостоятельно осуществляет, в случае необходимости, платежи за фактическое загрязнение окружающей природной среды. Получить полный текст 8. Виды зданий В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

Оплата выполненных работ производится в течение дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Вариант: Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п.

Важно В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. Форс-мажор 7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

Ваш адрес email не будет опубликован. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Содержание: Договор подряда на удаление сосулек с крыши дома Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи Договор подряда на уборку снега разовое выполнение работ Договор на уборку снега с крыш Виды зданий Договор подряда на удаление сосулек с крыши дома. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится. Можно ли прийти к нотариусу со своим юристом.

Среднегодовая выработка на 1 работника и производительность труда. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован.

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв.

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. Оплата суммы, указанной в п.

Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ. По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств.

В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ. В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Договор подряда на уборку снега разовое выполнение работ г. Предмет договора 1. Стоимость работ и порядок оплаты 2. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.

Сроки выполнения работ 3. Обязанности Сторон 4. Заказчик обязан: 4. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы. Подрядчик обязан: 4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. Порядок сдачи-приемки работ 5. Ответственность Сторон 6. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. Форс-мажор 7.

Разрешение споров 8. Заключительные положения 9. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Cкачать сейчас в формате DOC. Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника.

Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.

Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.

Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику. Договор бытового, арендного, строительного подряда.

Скачать Word, doc.

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 ГК РФ. Договор оказания услуг по очистке кровли от снега абонентское обслуживание. Площадь кровли, подлежащей очистке, составляет [ значение ] кв.

Комплекс работ услуг , предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. Оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на территорию здания, кровля которого подлежит очистке от сброшенного снега, наледи и сосулек в рамках настоящего договора.

Назначить ответственное лицо, уполномоченное по доверенности от имени Заказчика решать возникшие в процессе оказания услуг вопросы, подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание услуг по настоящему договору. Выполнить работы, предусмотренные п. Качественно и в согласованные сроки выполнить услуги по очистке кровли от снега и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки предоставленных услуг.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [ вписать нужное ] с момента возникновения этих обстоятельств. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

Производить сброс снега, наледи и сосулек таким образом, чтобы не повредить устройства, установленные на крыше телевизионные камеры, антенны, вентиляционные короба и т. Производить уборку с прилегающей к зданию территории сброшенного с кровли Заказчика снега, наледи и сосулек своими силами. По настоящему договору на основании выставленного счета, а также актов сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик не позднее [ значение ] числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

Стоимость услуг Исполнителя в течение срока действия настоящего договора может быть изменена, о чем Исполнитель обязан предупредить Заказчика за [ значение ] дней. Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик в течение [ вписать нужное ] с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать его или представить обоснованный отказ.

В случае обоснованного отказа Исполнитель за свой счет должен устранить указанные замечания. Если в течение [ вписать нужное ] Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не представил обоснованный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами, является основанием для производства расчетов по настоящему договору. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые услуги подлежат оплате в полном объеме.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные услуги, а также возмещает фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае повреждения кровли здания по вине Исполнителя при производстве работ по очистке кровли Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере.

Уплата пеней не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.

В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.

Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [ указать наименование суда ] в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [ число, месяц, год ]. По настоящему договору Заказчик сохраняет право на досрочное расторжение договора в случае нарушения его условий Исполнителем, при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя.

Письменное уведомление, указанное в п. В этом случае договор считается расторгнутым после урегулирования всех финансовых вопросов по нему - оплаты фактически выполненного объема работ.

В случае неисполнения ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть его в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за [ вписать нужное ].

При расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя Заказчик обязан оплатить фактически выполненный объем работ. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства РФ. Тарифы на оказание услуг по очистке кровли от снега, оказываемые [ указать наименование организации-исполнителя ]. Очистка кровли от снега и наледи. Очистка кровли от снега и наледи по периметру крыши на расстоянии 1,5 метра от края. Удаление сосулек по всему периметру кровли.

Очистка прилегающей территории от сброшенного снега, наледи и сосулек. Периодические услуги абонентское обслуживание. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня. Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе. Примерная форма договора оказания услуг по очистке кровли от снега абонентское обслуживание.

Вход Регистрация. Введите адрес электронной почты:. Введите пароль:. Запомнить Забыли пароль. Заказчик [ вписать нужное ] [ должность, подпись, инициалы, фамилия ] М.

Исполнитель [ вписать нужное ] [ должность, подпись, инициалы, фамилия ] М. Наименование работ. Единица измерения. Стоимость до м. Стоимость свыше м. Разовые услуги.

.

.

.

.

.

.

.

.

.