Договор на услуги по ремонту здания образец

Описание документа. Образец договора на ремонт здания часто используется, когда назрела необходимость проведения ремонта здания, в том числе капитального. Договор ремонта здания является документом, подписываемым сторонами, перед тем как непосредственно начинается сам ремонт. В нем описываются работы, устанавливаются сроки и стоимость их проведения. Договор капитального ремонта здания заключается непосредственно тогда, когда требуется произвести серьезный ремонт, потребовавшийся после длительной эксплуатации. Найдя подходящего контрагента, и заключая соглашение, нужно обратить внимание на такие моменты, как определение контрольных сроков выполнения работ, - поэтапно или ежемесячно, порядок оплаты, и другие.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор возмездного оказания услуг, Договор подряда - ч. 1

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на выполнение ремонтных работ помещений

Содержание соглашения подряда может быть различным, учитывая то, какие именно стороны принимают участие в его оформлении. Действующее на территории РФ законодательство говорит о том, что у заказчика есть право составления соглашения с ИП, физическими лицами, привлечения к выполнению работ на договорной основе рабочих соответствующей квалификации.

По причине различного квалификационного уровня и правовых особенностей деятельности исполнителя, в качестве дополнения к заключаемому соглашению, могут быть приложены отдельные документы, с целью подтверждения наличия у него допуска к определенным разновидностям работ хозяйственного направления.

Соглашение подряда с индивидуальным предпринимателем в обязательном порядке оформляется письменно, в виде соответствующей формы документа. При этом каждый из пунктов и правил соглашения регулируется в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ. Согласно указанной статье, в документе обязательно следует предусмотреть такую информацию:. Порядок, в соответствии с которым происходит заполнение этой формы документа, как и его внешний вид, никак не отличим от обычного образца.

Единственный момент, который должен быть прописан в условиях оформляемого документа, — информация, идентифицирующая исполнителя его фамилия, имя и отчество, регистрация, адрес фактического места проживания, а также прочие сведения при желании клиента.

Порядок и особенности заключения этого вида соглашения между исполнителем с одной, и заказчиком с другой стороны, регламентируется статьей Гражданского кодекса РФ.

Согласно этой статье, не имеет принципиального значения срок, в течение которого осуществляется работа по заказу. Распределение ответственности происходит между каждой из сторон процесса. Список обязанностей и прав, в соответствии с соглашением подряда, регламентируется действующим гражданским законодательством правилами и нормами, установленным ГК РФ. К перечню основных обязанностей и прав, закрепляемых за исполнителем, можно отнести такие:. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа.

Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:. Образец договора здесь. Нижний Новгород, ул. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ оказания услуг : г. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условии Договора графика Исполнителем;. При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.

Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ оказанных услуг подписанный сторонами.

При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.

Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения графика , качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение 5 пяти дней письменно заявить об этом Подрядчику.

При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа. При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение 4 четырех банковских дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ оказания услуг.

Исполнитель гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В течение гарантийного срока условии Договора Исполнитель, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, при выполнении работ оказании услуг устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте. В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Исполнитель обязан направить своего представителя в срок не более 7 семи календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.

Договор оказания услуг по ремонту помещения. Как составить акт выполненных работ по ремонту помещения, читайте тут. Подрядчик вправе без согласования с Заказчиком, привлекать к исполнению настоящего Договора других лиц субподрядчиков. В этом случае Исполнитель выступает перед Заказчиком в качестве Генерального подрядчика, а перед субподрядчиком — в качестве Заказчика.

Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком — ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с Генеральным подрядчиком. С согласия Генерального подрядчика Заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных работ с третьими лицами.

В этом случае третье лицо несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.

За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами при выполнении работ оказании услуг.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами форс-мажор , а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.

Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение 6 шести дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации.

К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации. Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон. Бланк договора здесь. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется в по адресу далее по тексту — а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену.

Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ оказания услуг. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение банковских дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Исполнитель обязан направить своего представителя в срок не более календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.

Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.

Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил СНиП , правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое. Наступление обстоятельств по п. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия — в арбитражном суде г. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими.

Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.

Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

Договор подряда на ремонт офисных помещений

Содержание соглашения подряда может быть различным, учитывая то, какие именно стороны принимают участие в его оформлении. Действующее на территории РФ законодательство говорит о том, что у заказчика есть право составления соглашения с ИП, физическими лицами, привлечения к выполнению работ на договорной основе рабочих соответствующей квалификации. По причине различного квалификационного уровня и правовых особенностей деятельности исполнителя, в качестве дополнения к заключаемому соглашению, могут быть приложены отдельные документы, с целью подтверждения наличия у него допуска к определенным разновидностям работ хозяйственного направления. Соглашение подряда с индивидуальным предпринимателем в обязательном порядке оформляется письменно, в виде соответствующей формы документа. При этом каждый из пунктов и правил соглашения регулируется в соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ.

Подрядчик обязуется произвести строительно-отделочные работы в помещении по адресу: г. Подрядчик проводит строительно-отделочные работы своими силами, инструментами и механизмами, при необходимости подбирает для выполнения субподрядных работ строительные организации. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту сдачи-приемки выполненную Подрядчиком работу.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее - Сметная документация далее - работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества работ и иных условий договора;. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст.

Эксперт-Ремонт

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее - Сметная документация далее - работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества работ и иных условий договора;. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Договора. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом Графиком выполнения работ приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее - Календарный план.

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. Не позднее 15 пятнадцати рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ, акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Договором.

В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п.

Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Не позднее 30 тридцати календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки штрафа, пени от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

При неоплате Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

В течение 40 сорока календарных дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки штрафа, пени за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Подрядчиком такая неустойка штраф, пеня не оплачена. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:.

В течение 10 десяти календарных дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и иных установленных по настоящему Договором для приемки работ документов на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п.

Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, допусками, лицензиями, разрешениями и т. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.

Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 трех календарных дней после приостановления выполнения работ.

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 пяти календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба либо погасил причиненный ущерб по аналогичным договорам. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в п.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик в случае, если не докажет отсутствие своей вины обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ Подрядчика за тот или иной отчетный месяц в пределах Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц в пределах Цены Договора.

Пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, включая просрочку оплаты выполненных работ за тот или иной отчетный период в пределах Цены Договора, Заказчик обязан в течение 5 пяти банковских дней после получения от Подрядчика соответствующего уведомления уплатить Подрядчику штраф в размере:.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки штрафа, пени или, по своему усмотрению, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки штрафа, пени. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 пяти банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает заказчику неустойку в размере 30 тридцать процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором.

Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов излишнего получения Подрядчиком денежных средств последний обязуется осуществить возврат Заказчику излишне полученных денежных средств в течение 5 пяти банковских дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:. При существенном нарушении Договора Подрядчиком. Нарушение признается существенным в установленном законодательством порядке.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 10 десять рабочих дней. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:.

Информация о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком на официальном сайте Фонда в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения договора. Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 пяти календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений землетрясений, наводнений, пожара и т.

Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор.

Если обстоятельства, указанные в п. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации учреждения, предприятия , предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации учреждения, предприятия , которой направлена претензия.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Договор составлен в 2 двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Фактическое качество выполненных работ соответствует не соответствует требованиям Договора:.

Образец договора

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей.

Стоимость общестроительных материалов согласно рассчитанной их стоимости , транспортных, накладных и прочих сопутствующих расходов составляет рублей. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:. Расход облицовочных материалов плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т.

Сроки, указанные в ГПР являются принятыми, но их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, если это не повлияет на общий срок договора.

При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих соглашениям и актах сдачи-приемки работ к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части фактически выполненных работ.

Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы. Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещение, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией. В случае отсутствия данных условий, Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно организовать данные условия для работы, либо поручить, на дополнительных условиях, эту работу Подрядчику.

В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее ремонту. Если доступу представителей Подрядчика препятствуют управляющие организации, представители собственников помещения или иные эксплуатирующие организации здания срок окончания выполнения работ Подрядчиком переносится пропорционально количеству дней простоя представителей Подрядчика. В случае если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для ремонта материалы, он несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

В случаях, когда Заказчик поручает Подрядчику подбор, приобретение и поставку каких-либо чистовых облицовочных материалов и оборудования например: краски, фильтров, кранов, плинтусов и т. При наличии у Заказчика технического задания или проектно-технической документации, в т.

Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

В случаях остановки работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, в т. Осуществлять доставку материалов в срок не более рабочих дней с момента начала производства работ на объекте. В случаях, нуждающихся в изменениях в уже выполненных Подрядчиком работах, в т. В течение срока действия настоящего договора, а также в течение одного года после прекращения действия настоящего договора не предпринимать действий, которые направлены на выстраивание прямых договорных и финансовых отношений с сотрудниками мастерами Подрядчика для выполнения ремонтно-строительных работ.

А в случае перехода сотрудника Подрядчика на прямую работу к Заказчику оплатить Подрядчику рублей за каждого перешедшего к Заказчику сотрудника мастера. Заказчик за свой счет: обеспечивает авторский и технический надзор за ведением строительства, самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии; производит строительно-технические экспертизы; оформляет необходимые согласования и получает соответствующие разрешения для выполнения работ по договору; несет ответственность за сохранность построенного Объекта, а также приемку и сохранность материалов и другого имущества Подрядчика после передачи Объекта или при вынужденной остановке работ, консервации Объекта и расторжении Договора.

При заключении Заказчиком Договора со сторонней инженерной организацией представителем на осуществление контроля и надзора за строительством, Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые документы, определяющие функции такого представителя, связанные с последствиями его действий для Подрядчика.

При привлечении Заказчиком других участников строительства а также поставщиков или отдельных исполнителей Стороны согласовывают условия их участия в процессе строительства, в том числе Заказчик обязуется оплатить Подрядчику возможные издержки и затраты, связанные с оказанием этим участникам необходимой помощи, координацией совместных работ, выполнением подготовительных и контролирующих мероприятий.

При этом указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей непосредственно перед Заказчиком. Если в результате действия бездействия Заказчика работы по Договору приостановлены, Заказчик обязуется:.

Обеспечить необходимые условия для беспрепятственной транспортировки грузов на строительную площадку. Принимать выполненные работы не позднее дней после окончания работ по этапу Договора.

При необходимости осуществления подъема Подрядчиком строительных материалов Заказчика как черновых, так и облицовочных от входа в подъезд до квартиры предупредить Подрядчика за 12 двенадцать часов до факта доставки данных материалов.

Приступить к выполнению работ по Договору в -дневный срок со дня выполнения со стороны Заказчика в полном объеме следующих обязательств:. Поставлять на строительную площадку необходимые в рамках договора: материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику. Информировать Заказчика о готовности приемки ответственных конструкций, скрытых работ, приемка которых оформляется промежуточными Актами приемки результата работ.

Устраняет за свой счет дефекты, в случае, если эти недостатки являются следствием работы Подрядчика, обнаруженные как в период проведения работ, так и гарантийного срока эксплуатации Объекта, который составляет один год после сдачи объекта Заказчику.

Исполнять полученные в письменном виде в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат законодательству РФ, СНИПам, условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством. Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты работы привлеченных им субподрядчиков, как за свои собственные.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполняемых Работ, более чем на календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке приостановить выполнение работ до срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате. В этом случае срок выполнения работы, указанный в настоящем договоре, продляется соразмерно сроку просрочки обязательств Заказчика по оплате.

Устранять по требованию Заказчика и за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора или не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Отказаться от выполнения дополнительных работ в случае, если выполнение этих работ вызовет потерю качества работ, а также в случаях невыполнения Заказчиком обязанности по оплате дополнительных работ.

По согласованию с Заказчиком, использовать фотоматериалы и видеоматериалы помещения Заказчика с производимыми в нем работами в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса производимых работ. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчика, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения о расторжении Договора. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, возместив Подрядчику прямые убытки, причиненные расторжением настоящего договора и предоставив Подрядчику возможность беспрепятственно вывезти собственное оборудование с объекта в течение дней после расторжения договора.

Порядок расторжения договора оговорен в п. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, приняв и уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора и компенсировав фактические затраты Подрядчика связанные с исполнением настоящего Договора в т.

Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством. Окончательный расчет по Договору производится после выполнения Подрядчиком всех работ по Договору и сдачи Объекта, не позднее банковских дней после получения Заказчиком Акта приемки выполненных работ в т.

При задержке оплаты выполненных работ или приобретенных материалов, Подрядчик имеет право на приостановление работ с соответствующим продлением срока исполнения. Согласованные дополнительные работы, так или иначе влияющие на сроки выполнения и стоимость работ по основному договору, приводят к соответствующему изменению корректировке сроков окончания и стоимости поэтапных работ по основному договору в целом.

В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере, пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.

При отказе Заказчика от выполнения Подрядчиком конкретного этапа работ, сумма по данному этапу не возвращается Заказчику, но Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения дополнительных строительно-ремонтных работ, не предусмотренных данным договором на сумму данного этапа.

В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему договору все расходы по коммунальным услугам электричество, водоснабжение и т. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или поставки материалов более чем на календарных дня, Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение дней после получения им сообщения в т. Приемка производится по каждому пункту сметы по факту выполнения работ. Заказчик в течении дней с момента получения документов обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки результата работ или мотивированный отказ от приемки работ.

Акт приемки результата работ в целом или этапа работ должен содержать, в том числе, наименование сторон, указание о лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, качество их выполнения, стоимость работ, если не оформлен по общепринятым нормам КС-2 и КС В случае неявки Заказчика его полномочного представителя , или уклонения от приемки работ в указанный Подрядчиком срок для приемки работ, Подрядчик составляет односторонний Акт, свидетельствующий об отсутствии претензий к объемам и качеству работ, со стороны Заказчика.

Возможные издержки по вскрытию работ для освидетельствования по требованию Заказчика производятся за его счет. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения. В случае невыполнения Заказчиком п. Стороны изначально приходят к соглашению, что в случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счет, а Заказчик не вправе настаивать на привлечении третьих лиц для этих целей без убедительных на то причин.

При этом претензии Заказчика о недостатках должны быть аргументированы ссылками на соответствующие нормативные документы или необходимые инструкции по применению тех или иных материалов. Подрядчик не несет ответственность за допущенные им мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства, в том числе не ухудшили его эстетические характеристики.

Наличие недостатков в выполненных работах и разумные сроки для их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Сдача-приемка результата работ Подрядчиком производится непосредственно Заказчику Представителю Заказчика и оформляется актом, подписанным обеими сторонами. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. Использование Заказчиком для своих нужд и эксплуатации части отремонтированного помещения, ремонт которого в целом не закончен, допускается только по соглашению с Подрядчиком после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного акта приемки результата работ, Подрядчик вправе: приостановить дальнейшее выполнение работ с переносом сроков сдачи работ по данному договору на срок остановки работ или расторгнуть договор. Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям проектно технической документации согласованной с Заказчиком.

Гарантийный срок устанавливается в после окончания работ по настоящему договору на работы, выполненные подрядчиком, при соблюдении условий и правил эксплуатации материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильного обращения с приборами и оборудованием, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В соответствии с настоящим договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы, которое должно соответствовать условиям настоящего договора.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, сторона Заказчика вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены, в случае если эти недостатки не были исправлены в течение всего срока действия настоящего договора.

Согласно настоящему договору устанавливаются следующие сроки исправления всех недостатков, связанных с гарантийными обязательствами Подрядчика:. В период проведения работ по настоящему договору все недостатки устраняются Подрядчиком до завершения всех работ по настоящему договору и всем дополнительным соглашениям. В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение рабочих дней после получения претензии от Заказчика. Как во время проведения строительно-ремонтных работ по настоящему договору, так и после окончания всех работ в т.

Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на строительные конструкции, выполненные с использованием материалов, приобретенных Заказчиком. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются работы: связанные с настройкой и регулировкой сантехнических приборов и оборудования, в т. При отказе Подрядчика признать обоснованность претензий Заказчика к качеству выполненных работ, обоснованность таких претензий может быть признана только в результате проведения экспертизы качества строительно-монтажных работ независимой лабораторией, уполномоченной за надзором качества выполняемых Подрядчиком работ центром лицензирования.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию рабочих дней. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде , с соблюдением досудебного претензионного порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в т. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору при наличии вины.

Виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами и подписания Актов приемки.

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Общая стоимость договора состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу, материалов, транспортных, накладных, прочих расходов, и составляет рублей.

Описание документа. Образец договора на ремонт здания часто используется, когда назрела необходимость проведения ремонта здания, в том числе капитального. Договор ремонта здания является документом, подписываемым сторонами, перед тем как непосредственно начинается сам ремонт. В нем описываются работы, устанавливаются сроки и стоимость их проведения. Договор капитального ремонта здания заключается непосредственно тогда, когда требуется произвести серьезный ремонт, потребовавшийся после длительной эксплуатации.

Найдя подходящего контрагента, и заключая соглашение, нужно обратить внимание на такие моменты, как определение контрольных сроков выполнения работ, - поэтапно или ежемесячно, порядок оплаты, и другие. Есть и специфические нюансы договора подряда, такие как приемка результата работ без проверки - в этом случае заказчик не сможет ссылаться на явные недостатки.

По умолчанию, если такие недостатки всплывут, заказчику придется туго: придется доказывать в суде факт их и неочевидности, и чтобы это правило не было применимо, следует указать соответствующее условие в договоре. И это только малая часть нюансов. Если договор подряда на ремонт здания не установит ограничений, подрядчик будет вправе привлекать к исполнению иных лиц, которые будут являться субподрядчиками и нести ответственность перед ним, а не перед заказчиком.

В случае, если подрядчик твердо намерен привлекать субподрядчиков, то представляется разумным включение в документ положений, регламентирующих согласование с заказчиком фактов таких привлечений. Разработка качественного, учитывающего этот и другие аспекты документа с помощью юристов стоит существенных средств. К подготовке этого документа следует заключать осмотрительно, уделив внимание всем нюансам, касающихся сроков работ, перечню работ, их качеству.

Качественный документ поможет подготовить наш сервис, где представлено множество интерактивных шаблонов документов на разные случаи жизни. Здесь вы сформируете текстовое содержания всего необходимого комплекта документов, адекватное вашим условиям, у скачанного образца договора текущего ремонта здания такой возможности не будет.

После ответа на вопросы опросного листа следует заполнить поля ввода в соответствии с условиями правоотношения указать сроки, стоимость работ, и прочее в договоре и в приложениях к нему.

Заключив этот договор, текущий ремонт здания может быть впоследствии произведен этим же проверенным исполнителем. На странице представлен договор подряда на ремонт здания. В этом разделе можно скачать актуальный юридически грамотный образец договора на ремонт здания. Скачать пакет документов Дата актуализации: Полезная информация.

Конструктор документов. Договор подряда. Договор подряда на ремонт здания капитальный или текущий : образец. С этим шаблоном часто используют: Договор подряда Договор ремонта станка Договор ремонта судна Договор подряда с физическим лицом Договор подряда с ИП Договор подряда с материалами заказчика.

Популярные документы и процедуры: Изменение трудового договора Образец договора займа между юридическими лицами Договор энергоснабжения Договор залога Платежное требование Отпуск по беременности и родам.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ (ОТДЕЛКУ) КВАРТИРЫ

Ремонт офисных помещений лучше всего проводить при помощи специалистов. Но перед этим следует заключить договор подряда на ремонт офисных помещений. Как следует из названия соглашения, предметом данного договора является ремонт офисных помещений.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. При выполнении работ в отсутствие на объекте Заказчика не допускать нахождение на объекте посторонних лиц.

Договор оказания услуг по ремонту помещения

.

Образец составления договора подряда на ремонт офисных помещений и типовой бланк. Уникальная возможность скачать документ себе на компьютер в форматах DOC (Word) и PDF на сайте vse-stendy.ru  Тип документа: Договор строительного подряда. Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 12,7 кб. Скачать vse-stendy.ru Бланки Текст Смежные. Ремонт офисных помещений лучше всего проводить при помощи специалистов. Но перед этим следует заключить договор подряда на ремонт офисных помещений. Предмет договора.

.

Договор на ремонтные работы

.

Договор подряда на ремонт здания (капитальный или текущий): образец

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Владилена

    Если запретят инет, то это вообще пиздец

  2. reetcfela70

    Все хорошо, но митинг не может быть санкционированным

  3. disero

    Прикольный и позитивный ролик!

© 2018-2023 vse-stendy.ru
Для любых предложений по сайту: [email protected]