Договор подряда на установку пластиковых окон образец

Юристы сайта Правовед. Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на производство и установку пластиковых окон бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на производство и установку пластиковых окон, составленный профессиональным юристом.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Монтаж окон ПВХ по ГОСТ 30971 2012

Содержание:

• Договор подряда на производство и установку пластиковых окон
• Договор на монтаж ПВХ окон
• Образец договора на установку пластиковых окон, какой вид договора выбрать?
• Договор подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей
• Образец договора производства и монтажа пластиковых окон, заключаемый между юридическими лицами.
• Договор на установку и монтаж пластиковых окон: образец

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

Описание документа. Один из самых частых ремонтов, что затевают жители домов, касаются замены окон. Установка хороших пластиковых окон стоит недешево, а выгода от них может оказаться значительной, так как они обеспечивают лучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, да и смотрятся с улицы просто красиво.

Чтобы установить пластиковые окна, следует заключить договор на установку окон. Лица, желающие открыть свой бизнес по изготовлению и установке окон, сталкиваются с необходимостью осуществления правового сопровождения бизнеса. Одним из элементов правового сопровождения будет организация договорной работы, для чего требуется подготовить образец договора на установку окон ПВХ, который будет впоследствии использоваться для оформления отношений с заказчиками.

В Интернете большое разнообразие разного рода информации, среди которой можно обнаружить и готовый образец договора на монтаж окон ПВХ. С первого взгляда наиболее логичным кажется адаптировать его под нужды бизнеса, и заключать его впоследствии со всеми заказчиками. Однако не все так просто. Даже в несложном договоре, таком как договор на установку окон ПВХ, имеются нюансы, как практического, так и юридического характера, которые могут быть не знакомы человеку, ни разу не имевшего дело с этой разновидностью бизнеса.

Применительно к данному типу документов существенными будут условия, определяющими то, какие работы именно надлежит провести на объекте заказчика, и сроки, к которым работы должны быть проведены. Неуказание этих данных влечет за собой признание сделки незаключенной. Не являются существенными условиями, но также представляют важность пункты соглашения об определении размера и порядка оплаты, о возможности привлечения к исполнению субподрядчиков и порядке привлечения , о порядке приемки результатов и устранения выявленных недостатков.

Настоятельно рекомендуется также указывать в тексте санкции для стороны, не исполнившей свое обязательством надлежащим образом. Таких моментов предостаточно. По этой причине, договор на установку пластиковых окон, требует взвешенного и осознанного подхода при разработке.

Однако и здесь можно упростить себе задачу. Возможно обратиться за помощью к юристам, которые подготовят образец договора на пластиковые окна и все необходимые приложения к нему.

Следует учитывать, что этот путь, вероятно, повлечет за собой заметные денежные траты для предпринимателя, которые на самом старте бизнеса хочется минимизировать. Второй путь — обращение на наш сервис, где представлен этот и множество других интерактивных шаблонов документов. Здесь вы можете среди прочих, подготовить под свои условия и скачать договор на установку пластиковых окон.

Для того, чтобы отразить специфику ваших правоотношений, и подготовить образец договора монтажа окон, вам следует ответить на вопросы опросного листа.

Тем самым вы сформируете содержание договора в том виде, который требуется вам. При заключении договора монтажа пластиковых окон внимательно отнеситесь к гарантийным обязательствам исполнителя работ. На нашем сайте можно скачать договор монтажа окон, образец которого содержит все требуемые условия и приложения.

Скачать пакет документов Дата актуализации: Полезная информация. Конструктор документов. Договор подряда. Договор на установку и монтаж пластиковых окон: образец. С этим шаблоном часто используют: Договор подряда Договор на монтаж вентиляции Договор на монтаж СКС Договор на установку сплит системы Договор монтажа теплицы Договор на монтажные работы. Популярные документы и процедуры: Акт приемки выполненных работ Порядок увольнения по соглашению сторон Дополнительное соглашение об изменениях Товарно кассовый чек Бланк счета на оплату Форма докладной записки.

Договор на монтаж ПВХ окон

При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.

По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги демонтаж, монтаж, отделка откосов и. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п. В случае выполнения работ по п.

Образец договора на установку пластиковых окон, какой вид договора выбрать?

Согласно статистике продаж, пластиковые окна на российском рынке все еще остаются самыми востребованными среди изделий подобного рода. Деревянные евроокна и светопропускающие конструкции из алюминия пока еще не завоевали сверхпопулярность среди нашего покупателя. В любом городе сегодня множество фирм занимаются продажей и установкой окон из пластика.

При этом заключаемый с покупателем договор по содержанию у всех разный. Что нужно знать и что должно быть прописано в нем как раз и будет подробно расписано в этой статье. Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. Договор на установку конструкций из ПВХ окна, двери. Все необходимые для монтажа и изготовления конструкций из ПВХ материалы, оборудование, комплектующие изделия и технику предоставляет Подрядчик. Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях, имеют соответствующие сертификаты и разрешения.

Конкретный состав и объем работ, а также количество, ассортимент, комплектность устанавливаемых конструкций из ПВХ определены Сторонами в счете-заказе. Подрядчик гарантирует соответствие качества конструкций из ПВХ и работ по их монтажу требованиям, обычно предъявляемым к данным видам товара, действующим ГОСТам, требованиям законодательства.

Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных работ Приложение N 1. Выполнить изготовление, доставку и установку конструкций из ПВХ согласно условиям настоящего договора.

В случае необходимости установки конструкций из ПВХ осуществить демонтаж старых конструкций. При подписании акта выполненных работ передать Заказчику следующую документацию на конструкции: [ вписать нужное ]. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба имуществу Заказчика.

Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ получение при необходимости всех разрешений и согласований, обеспечение доступа работников Подрядчика к месту установки изделий, обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Подрядчика к электрической сети и т. В дни доставки и монтажа конструкций, в согласованное сторонами время, обеспечить присутствие своего представителя. В случае отсутствия представителя Заказчика на объекте, Подрядчик назначает новую дату и время доставки и монтажа.

Повторная доставка конструкций и выезд работников Подрядчика оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом цен Подрядчика.

С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Цена договора включает в себя стоимость работ по изготовлению, доставке и монтажу изделий из ПВХ на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.

Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора и требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Претензии по качеству конструкций и выполненных работ могут быть предъявлены Подрядчику в течение гарантийного срока. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных СНиП. Риск случайной гибели или повреждения конструкций, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон. Предмет Договора 1. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы.

При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной. Исполнитель гарантирует уплату в бюджет всех налогов , сборов и пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора. По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги демонтаж, монтаж, отделка откосов и. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар.

При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п. В случае выполнения работ по п. В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в накладной или в акте на доставку. В противном случае претензии приниматься не будут. При выполнении иных услуг п. Исполнитель не несет ответственности в случае несовпадения размера готового Товара проемам, предназначенным для его установки, если:.

Для того чтобы заключить договор поставки и остаться довольным, необходимо знать и уметь учитывать все возможные условия, а именно:. Допустим ситуацию, когда покупатель уже решил, где будет заказывать окна, и определился с замерами, параметрами, профилями, и другими нюансами. Здесь нужно быть крайне осторожным, и никогда не спешить во время прочтения условий и требований, так как успешность сделки зависит от этого момента. Договор поставки окон ПВХ представляет собой документ, где исполнитель обязуется изготовить и доставить окна, а заказчик принять и оплатить, и может содержать в себе условие по демонтажу старых окон, и установке новых.

А бывает так, когда фирма предлагает заключить два отдельных документа — на изготовление и отдельно на монтаж.

Договор поставки окон с монтажом составляется, если стороны договорились об изготовлении и установке. Условия об установке должны указываться в предмете договора, и условиях, согласно которым исполнитель будет обязан:. Также, нюансами такого договора будет указание, что исполнитель должен предоставить специалистов и материалы для установки за свой счет. Не забыть указать сроки, согласно которым монтажные работы должны быть завершены, и приложить график выполнения работ.

Договор поставки окон с монтажом физических лиц также может заключаться, и особенностью документа будет указание ФИО и паспортных данных.

Спецификация — это дополнительный документ, который содержит в себе информацию о наименовании товара, количестве, качестве, общей суммы, и суммы с учетом НДС. Также здесь могут указываться перечень дополнительных работ и их стоимость, например, монтажные работы. Согласно этому документы заказчик может проверить свой заказ, и оплатить его, о чем следует указать в пункте обязанностей сторон, указав спецификацию по списку прилагаемых документов к основному договору.

При заключении договора на изготовление таких окон должны указываться следующие параметры:. Жалоба может подавать одной из сторон соглашения в том случае, если один из участников не исполнил свои обязательства по договору, в связи, с чем вторая сторона понесла убытки. Для этого можно урегулировать спор между собой добровольно или обратиться в суд с исковым заявлением, в котором указать размер неустойки на текущий момент.

Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна. А заказчик обязуется принять заказ, и связанные с ним монтажные работы, а также оплатить товар и услугу, согласно условиям договора. Иногда данный процесс заключается двумя договорами, один на заказ и поставку окон, а другой на установочные работы, однако более универсальным вариантом будет включение всех деталей в единую сделку.

Договор — это документ, который доказывает правомерность определенной сделки. Есть такие разновидности договоров:. В договоре участвуют две стороны, заказчик и исполнитель, причем купить товар по такому договору может только предприниматель или др. Нюансом такого договор является условие его назначения, которое подразумевает использование не в бытовых целях. Это и отличает поставку от типового договора купли — продажи, так как его участниками могут выступать абсолютно любые лица.

Более того, поставка предполагает не только покупку товаров, но и доставку, и другие возможные услуги, которые можно указать в договоре при составлении.

Чаще всего такие договора заключается для заказа товара и дальнейшей его перепродажи. Однако в нашем случае, поставка окон будет предусматривать не продажу, а необходимость покупки и установки окон по личному заказу покупателя. Данный договор должен заключаться в письменном виде, и может содержать приложения в виде спецификаций и оказания сопутствующих услуг.

Каждый покупатель при заказе желает указать свои предпочтения, условия доставки, оплаты, и другие нюансы. А продавец исполнитель желает выполнить условия договора, и получить вознаграждение за работу и товар. В данном случае составление договора играет важную роль, и при помощи заключения письменного соглашения стороны могут оговаривать свои желания для проведения сделки. Соглашение регулирует отношения, и дает гарантию обеим сторонам, а случае, если одна из сторон не выполнит свои обязательства, договором можно указать, какие действия следует совершить.

Также, сторонами может быть указано, в каких ситуациях договор возможно расторгнуть. Со стороны заказчика роль договора это гарантии его выбора товара, соответствие качества, возможность получения в указанное место, и проверка.

Договор подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей

Во время приобретения пластикового окна между покупателем и продавцом заключается сделка, имеющая полноценные законные основания. В документе указываются все условия проведения договора, параметры продукции и другие нюансы.

Обычно оконная компания сама предоставляет образец договора, и в этот момент покупатель должен внимательно ознакомиться с требованиями, ведь невнимательность может привести к дополнительным расходам. Например, в договоре обязательно указаны действия оконной компании в случае повреждения товара при установке, и если Вы согласитесь с тем, что вся ответственность переходит вместе с окном к Вам, то впоследствии может потребоваться полная замена стеклопакета, и покупать его придётся сугубо Вам.

Скачать для ознакомления типовой договор в формате. Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.

Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, то есть его предмет. Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка.

Решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от Все, кто относится к комфорту и уюта с должным уважением, выбирают прочные, надежные и долговечные пластиковые окна.

Эти конструкции способны подарить массу положительных эмоций, тепло и стиль. Однако некачественная работа производителя пластиковых окон способна омрачить радость хорошего приобретения. Для того чтобы этого избежать, необходимо подобрать надежную компанию, которая может предложить выгодные условия покупки, работает много лет и может предложить солидным количеством клиентов.

Не забывайте читать Договор, который подписываете. Цены и порядок расчета. Напомним, что Договор — это юридический документ, и он имеет двухсторонний порядок действия. Соблюдать некоторые правила должны не только вы, но и производитель работ продавец окон.

Со всеми условия лучше ознакомиться очень внимательно. Обязательно рассматривается гарантия на все материалы и комплектующие: на окна гарантия составляет 5 лет, на монтажные работы — 3 года. К договору должны быть прикреплены: чек, гарантийный талон, специфика с описанием всех особенностей вашего заказа, инструкция по эксплуатации, акт приемки-передачи изделий и выполняемых работ.

При обнаружении таковых, внизу в акте приемки-передачи подробно укажите претензии. В этом случае у вас будут доказательства, что перед вами недобросовестный продавец.

В году в Роспотребнадзор по Республике Алтай поступило порядка 40 обращений граждан, связанных с оказанием услуг по установке пластиковых око конструкций из ПВХ. Зачастую при заключении договора на оказание подобных услуг потребители не придают значения некоторым условиям договора, либо вообще не заключают письменный договор, из-за чего впоследствии потребителям трудно доказать свою правоту и предъявить изготовителю претензию.

Исполнитель обязан приступить к выполнению работ и сдать результат выполненных работ в сроки, указанные в договоре. Если исполнитель нарушает указанные сроки, то согласно ст. На основании ст. Как грамотно заключить договор на установку пластиковых окон или остекление балкона? Что делать, если установщики взяли деньги, нарушили все сроки изготовления окон ПВХ и пропали? Как добиться бесплатного устранения дефектов пластиковых окон?

Напишите фирме-изготовителю претензию. Ее нужно будет либо вручить фирме под роспись на вашем экземпляре претензии, либо направить почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении. Во всех перечисленных вариантах дополнительно вы можете требовать от исполнителя возмещения ваших убытков, причиненных в связи с нарушением сроков работ по договору. Например, если вы брали потребительский кредит для оплаты окон ПВХ, можете предъявить в качестве убытков уплаченные проценты по кредиту.

Если вопрос по претензии не решается, можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителя. Дополнительно в иске просите компенсацию морального вреда оцените самостоятельно на глаз и штраф по п.

Однако следует иметь в виду, что в таком случае фирма-изготовитель может потребовать от вас возмещения своих фактических расходов на выполнение вашего заказа. Например, вы заказывали 2 окна ПВХ, а на момент, когда вы решили отказаться от договора, фирма успела изготовить одно из них.

В таком случае фирма может требовать с вас стоимость уже изготовленного окна, и вам придется принять его и оплатить. Скорее всего, сразу потребовать возврата денег за окна не получится. Обратите внимание, срок для устранения недостатков должен быть разумным. Мы обычно указываем срок от дней в зависимости от числа и характера дефектов. Поэтому подумайте, насколько удобен для вас этот вариант. Возможно, стоит выбрать другое требование: например, возмещение затрат на устранение недостатков или соразмерное уменьшение цены.

Услуги строительства или ремонта требуются многим из нас. Даже если вы не нанимали когда-либо работников для строительства бани на своем дачном участке, наверняка вы заказывали установку пластиковых окон или дверей или приглашали работников для укладки кафеля в ванной.

За работы приходится выкладывать немалые деньги, стройматериалы тоже обходятся недешево. Поэтому очень важно обдуманно подойти к выбору фирмы или предпринимателя, которым вы доверите свой ремонт или строительство дома.

Вот небольшие советы юристов, которые могут быть вам полезны. Обязательно оформите со строителями письменный договор подряда в 2 одинаковых экземплярах.

Прежде всего, это позволит защитить ваши интересы на случай возможных проблем, некачественно выполненных работ или нарушения сроков строительства. Договор может предоставлять сама строительная фирма или вы можете скачать в интернете типовой договор подряда и включить в него свои данные. В любом случае проверьте, чтобы в договоре было подробно прописано все необходимое.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Мне 32 года, почти 10 из них я работаю управляющим в компании, занимающейся остеклением и аксессуарами. Очень много знаю про ПВХ окна, фурнитуру, аксессуары. На основе вопросов заказчиков собираю полезные материалы, которые, надеюсь, помогут вам решить все вопросы, связанные с остеклением квартиры или дома. Пропустить и перейти к содержимому Во время приобретения пластикового окна между покупателем и продавцом заключается сделка, имеющая полноценные законные основания.

На что обратить внимание? Все сроки изготовления работ вышли, на телефон не отвечают. Что делать? Срок исполнения заказа еще не вышел, но я нашел другую фирму, где сделают дешевле. Могу ли я отказаться от договора и вернуть всю предоплату? Установили некачественно: из всех швов торчит пена, сильно дует, створка не закрывается вообще.

Могу ли я вернуть обратно свои деньги? Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда. Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, так как в нем отсутствуют существенные условия.

Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен. Предмет Договора. Окно — это сложная система, которая состоит не только из рамы и стекол, но и набора комплектующих материалов, выполняющих четкие функции. Сроки исполнения работ. Каждое окно изготавливается по индивидуальным размерам, как правило, в течение дней. Стоит рассмотреть возможность принятия изделия в заранее оговоренное время и выполнение монтажа окон.

Перед тем как заключить Договор, поинтересуйтесь: что от вас потребуется, чтобы монтаж пластиковых окон прошел без проблем и задержек. Сразу после установки обязательно проведите проверку работы каждого элемента окна — открываются ли ручки, створки, нет ли царапин и прочих недостатков.

В приложениях может указываться техническая информация, эскизы требуемых конструкций, замеры и т. Права потребителя при нарушении сроков выполнения работ.

По окончанию выполнения работ сторонами подписывается акт приема выполненных работ. Перед его подписанием внимательно осмотрите результат работы. Если на нем присутствуют царапины, сколы и др. В случае обнаружения недостатков необходимо сразу поставить в известность исполнителя, подготовить письменную претензию в 2-х экземплярах, в которой должно быть указано одно из требований, предусмотренное Законом.

Возврата всех уже внесенных денег и расторжения договора. Вариант удобен для тех, кто внес предоплату за окна не в полном объеме и должен доплатить остальную часть при сдаче работ. При отказе от договора доплату делать не придется. Увы, при расторжении договора всегда есть шанс, что вы останетесь и без окон, и без денег и не сможете оперативно получить свои кровные даже через суд и приставов.

При таком раскладе придется либо откладывать планы по замене окон на неопределенный срок, либо искать деньги на установку в другом месте. Скидку в законе это называется соразмерным уменьшением цены. Например, можно попросить скидку на ту сумму, которую вы еще должны доплатить по договору. Даже если установщики не против сделать скидку, вам нужно подписать с ними дополнительное соглашение к договору. Если установщики против или вообще вас игнорируют, оформлять эту скидку придется через суд.

Посчитает ли суд заявленную вами скидку обоснованной, непонятно. Дать установщикам новый срок на доделку окон. В этом случае в претензии нужно будет обязательно прописать конкретную дату, до которой просите завершить работы. Однако мы бы вообще не стали рекомендовать этот вариант, и вот почему.

Если оплата за окна ещё внесена не полностью, при установлении нового срока выполнения работ вам всё равно придется делать доплату. Просрочку можно компенсировать неустойкой, но вообще-то вы и так можете её просить во всех остальных вариантах.

Найти других установщиков по адекватной цене, заплатить им, а потом взыскать свои расходы с первых установщиков.

Вариант плох тем, что: а придется делать доплату первым установщикам; б придется искать деньги на вторых установщиков; в никто не застрахован от того, что вторые установщики окажутся не лучше первых.

Юристы сайта Правовед. Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на производство и установку пластиковых окон бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на производство и установку пластиковых окон, составленный профессиональным юристом.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Договор подряда на производство и установку пластиковых окон заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса.

В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. Документы Договоры и соглашения Договор подряда. Скачать образец. Как работает Правовед. Тип документа Договоры и соглашения. Договор подряда. Мне нужно. Подробное описание. Стоимость документа По договоренности с юристом Я планирую заплатить руб.

Образец договора производства и монтажа пластиковых окон, заключаемый между юридическими лицами.

Во время приобретения пластикового окна между покупателем и продавцом заключается сделка, имеющая полноценные законные основания. В документе указываются все условия проведения договора, параметры продукции и другие нюансы. Обычно оконная компания сама предоставляет образец договора, и в этот момент покупатель должен внимательно ознакомиться с требованиями, ведь невнимательность может привести к дополнительным расходам.

После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. При форс-мажорных обстоятельствах пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.

Договор на установку и монтаж пластиковых окон: образец

.

.

.

.

.

.

.